ДОГОВОР № 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

        г. Чебоксары                                                                                                                                                     …………………
ООО "Изыскатель", именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Киселёва Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "СМУ-77", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора, ………………………………………………   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение инженерно-геологических работ на объекте:
( Полное название )

1.2 Основанием для заключения настоящего договора является письмо-заявка.
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
-	выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными, требованиями
нормативной документации;
-	передать Заказчику все исполненное по договору.
2.2 Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без согласия Заказчика. 23. Заказчик обязан:
-	предоставить техническое задание и иные исходные данные необходимые для выполнения работ;
-	уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
-	оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре:
-	не передавать исполненное по договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия
Подрядчика.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора, согласно смете, составляет  ……………………………………………………..
Налог на добавленную стоимость - без НДС
3.2 Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере  50 % от стоимости работ по договору.
3.3.	Цена рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, по инфляционному индексу
Госстроя России на ….. квартал 200.. г. 
      3.4. Заказчик оплачивает  полную стоимость работ в течение 3 дней с момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи выполненных работ.
3.5. Право собственности на готовую техническую документацию переходит к Заказчику после оплаты всей суммы договора.
4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1.	При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ и накладную с
приложением к ним комплекта документации, предусмотренной техническим заданием. Документация (отчетные
материалы) Заказчику, а также в установленном порядке организациям (учреждениям) предоставляются в 3 (трёх)
экземплярах
       4.2.  В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с
    указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
    4.3.	Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны
обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают
последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.
4.4. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.
5.	Ответственность сторон
5.1.	В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ
продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2.	Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ, представленной отчетной документации, ее
соответствие техническому заданию.
5.3.	При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.
5.4.	Заказчик несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность представленных данных.

5.5.	В случае невозможности исполнения работ по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика,
выполненные работы подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.
5.6.	В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор),  стороны
руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
5.7.	Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в
арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.
6.	Дополнительные условия
6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик может при согласии Заказчика оплатить увеличение установленной цены договора
6.2 Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
6.3.	В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.
6.4.	Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных
настоящим договором.
6.5.	Заказчик обязуется обеспечить заезды на точки бурения и оформить ордер на земельные (буровые) работы.
       6.6.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке
действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Сроки выполнения работ
    7.1. Начало:                                     Окончание:
8. Приложения к договору
К настоящему договору прилагаются:
-	письмо-заявка или техническое задание  (Приложение № 1);
-	смета № 1 (Приложение №2).
9. Адреса и расчетные счета сторон
Подрядчик: ООО "Изыскатель"
Адрес: 428038, г. Чебоксары, ул. Матэ Залка, д 13, пом. 8; тел/факс: (8352) 34-10-30, 66-62-44
Банковские реквизиты: р/сч 40702810375020170291 Чувашское ОСБ №5613, Чебоксары,
к/сч 30101810300000000699, БИК 049706609
ИНН: 2128701660, КПП: 213001001
Заказчик: 

Подрядчик	                            Заказчик______________________________
МП	МП